134-5682-7720
微信号就是手机号
134-5682-7720
微信号就是手机号
西安市工程履约担保格式样本
时间：2024-10-22
为规范工程履约担保行为，维护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合工程担保的特点，制定本格式合同。
本合同双方当事人：
保证人（甲方）：
地址：
电话：
传真：
电子邮箱：
联系人：
被保证人（乙方）：
地址：
电话：
传真：
电子邮箱：
联系人：
债权人（丙方）：
地址：
电话：
传真：
电子邮箱：
联系人：
1.1 工程合同：乙方与丙方就本合同附件所列建设工程项目签订的编号为 的建设工程施工合同。
1.2 保证人：指本合同甲方，即同意为乙方在本合同项下的义务向丙方提供履约担保的法人、其他组织或公民。
1.3 被保证人：指本合同乙方，即与丙方签订工程合同，并向丙方提供履约担保的法人、其他组织或公民。
1.4 债权人：指本合同丙方，即与乙方签订工程合同，并有权要求乙方履行工程合同项下义务的法人、其他组织或公民。
2.1 甲方同意为乙方在工程合同项下的下列义务向丙方提供履约担保：
2.1.1 按工程合同的约定完成工程施工并达到合同约定的质量标准和工期要求；
2.1.2 按照工程合同的约定承担违约责任；
2.1.3 按照工程合同的约定承担工程缺陷责任；
2.1.4 按照工程合同的约定承担其他义务。
2.2 担保范围包括但不限于工程合同中约定的乙方应承担的违约金、赔偿金、罚款、工程修复费用、材料和设备购置费用、人工费用、停工待料费用、停工损失、律师费、仲裁费或诉讼费等。
3.1 甲方为乙方提供的履约担保金额为人民币 （大写）元整（小写：¥）。
3.2 甲方承担担保责任的最高限额为担保金额。
4.1 本合同项下的担保方式为。
4.1.1 若采用保证金方式，甲方应在本合同签订后个工作日内向丙方提供担保金额的保证金。保证金应以现金方式存入丙方指定的银行账户。银行名称：；账户名称：；账号：。
4.1.2 若采用银行保函方式，甲方应在本合同签订后个工作日内向丙方提供由具有担保资格的银行出具的银行保函。银行保函的有效期不得早于工程合同履行完毕后个月，其具体内容应符合本合同的要求。
4.1.3 若采用担保函方式，甲方应在本合同签订后个工作日内向丙方提供担保函。担保函的有效期不得早于工程合同履行完毕后个月，其具体内容应符合本合同的要求。
5.1 本合同项下的担保期限为自工程合同履行完毕之日起个月。
5.2 工程合同履行完毕，是指下列情况之一：
5.2.1 工程合同约定的工程验收标准和程序已完成，且乙方已完成工程缺陷修复并通过验收；
5.2.2 工程合同约定的保修期已届满；
5.2.3 丙方书面通知乙方工程合同终止，且乙方已完成合同解除或终止时应履行的义务；
5.2.4 发生不可抗力或其它合同约定的免责事由，导致工程合同提前终止；
5.2.5 丙方与乙方就工程合同的终止达成一致，并出具书面确认文件。
6.1 丙方有权要求甲方在担保期限内承担担保责任。
6.2 丙方应向甲方及时通知其与乙方就工程合同履行事宜所进行的协商、谈判、变更、修改、解除或终止等事项。
6.3 丙方应向甲方及时通知其与乙方就工程合同履行事宜发生争议后的处理情况，包括但不限于和解、调解、仲裁或诉讼等。
6.4 丙方应向甲方及时通知其与乙方就工程合同履行事宜达成和解协议、调解书、仲裁裁决或法院判决后的履行情况。
7.1 甲方有权了解工程合同的履行情况，并要求乙方提供相关资料。
7.2 甲方有权要求丙方提供其与乙方就工程合同履行事宜所进行的协商、谈判、变更、修改、解除或终止等事项的相关资料。
7.3 甲方有权要求丙方提供其与乙方就工程合同履行事宜发生争议后的处理情况，包括但不限于和解、调解、仲裁或诉讼等的相关资料。
7.4 甲方有权要求丙方提供其与乙方就工程合同履行事宜达成和解协议、调解书、仲裁裁决或法院判决后的履行情况的相关资料。
7.5 甲方应按本合同约定向丙方提供履约担保。
7.6 甲方应承担本合同约定的担保责任。
8.1 乙方应按工程合同的约定履行义务。
8.2 乙方应按本合同约定向甲方提供履约担保的相关资料。
9.1 乙方未按工程合同的约定履行义务的，丙方有权要求甲方承担担保责任。
9.2 丙方要求甲方承担担保责任的，应向甲方出具书面通知，并提供相关证明材料。甲方在收到丙方的书面通知及证明材料后个工作日内，在担保金额的范围内承担担保责任。
9.3 甲方承担担保责任后，有权向乙方追偿。
10.1 甲方未按本合同约定提供担保的，应向丙方支付违约金，违约金数额为担保金额的 %。
10.2 甲方未按本合同约定承担担保责任的，应向丙方支付违约金，违约金数额为未按约定承担的担保金额的 %。
10.3 丙方未按本合同约定履行通知义务的，应向甲方支付违约金，违约金数额为已支付的担保金额的 %。
10.4 乙方未按本合同约定向甲方提供履约担保的相关资料的，应向甲方支付违约金，违约金数额为担保
相关知识阅读